Договор

Договор подряда № __________

________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «СТЭК», именуемое в  дальнейшем «Подрядчик», в лице директора,______________________________________________________________________________ действующего на основании Устава, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.     Подрядчик обязуется выполнить работы по ______________________с поставкой ( без поставки) материалов и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2.     Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующими законодательством РФ, локальным сметным расчетом №1 (далее – сметная документация) (Приложение №1).

1.3.     Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, собственными силами и средствами, с использованием материалов, поставка которых осуществляется Подрядчиком.

1.4.     Срок выполнения работ:

 начало работ – «__» ___________ 2013 года,

 окончание работ – «__» ________ 2013 года.

 Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.            Заказчик вправе:

2.1.1.      Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

2.1.2.      Устранять собственными и/или привлеченными силами недостатки в работе Подрядчика, в случае если Подрядчик не устранил указанные недостатки в сроки, предусмотренные договором или соглашением сторон.

2.1.3.      Требовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков работ.

2.2.            Заказчик обязан:

2.2.1.      Обеспечить подходы и подъезды к объекту производства работ.

2.2.2.      Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.            Подрядчик вправе:

2.3.1.      Досрочно выполнить работы.

2.4.            Подрядчик обязан:

2.4.1.      Выполнить работу с надлежащим качеством и передать результат работы Заказчику.

2.4.2.      Работы выполнять в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.4.3.      Выполнить работу собственными силами с использованием материалов, поставка которых осуществляется Подрядчиком, в установленный настоящим Договором срок.

2.4.4.      Поставить на объект необходимые материалы согласно сметной документации и осуществить их приемку, разгрузку, складирование в период проведения работ.

2.4.5.      Использовать в процессе выполнения работ материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также материалы в соответствии со сметной документацией и требованиями, установленными действующим законодательством.

2.4.6.      В ходе выполнения работ на объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды, нести ответственность за соблюдением всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно,  как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, приборов, оборудования, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ.

2.4.7.      Обеспечить организацию производства работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч. 1; 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве». Нести ответственность за охрану труда на выделенном Подрядчику участке. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, рабочей зоны).

2.4.8.      Выполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, не противоречащие условиям настоящего договора и действующему законодательству.

2.4.9.      Своевременно письменно уведомлять Заказчика о дополнительных работах, не предусмотренных сметной документацией, и приступать к их выполнению только после получения соответствующего письменного указания Заказчика.

2.4.10.  Предоставлять Заказчику акты приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2.4.11.  Своевременно предоставлять Заказчику исполнительную документацию.

2.4.12.  Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки в процессе выполнения работ в течение 10 дней с момента выявления, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

2.4.13.  Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

2.4.14.  В 5-дневный срок после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти с объекта принадлежащее ему имущество.

 3.      УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ

3.1.      Подрядчик осуществляет поставку материалов (для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором).

3.2.      Подрядчик обязуется поставить материалы до начала вида работ, для производства которых потребуются соответствующие материалы.

3.3.      Подрядчик доставляет материалы по адресу в соответствии с п.1.1.

3.4.      Подрядчик поставляет на объект Заказчика материалы в соответствии со сметной документацией. Поставляемые материалы должны иметь необходимые сертификаты.

3.5.      При поставке материалов на объект Заказчика, Заказчик осматривает их на соответствие условиям настоящего Договора. Упаковка и маркировка должна обеспечить полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

 4.      ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.      Приемка работ производиться путем оформления Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.2.      Подрядчик производит сдачу выполненных работ в полном объеме в срок, установленный п. 1.5. настоящего Договора, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Заказчик приступает к приемке работ в течение 3-х дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

4.3.      Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, устанавливаемые Заказчиком.

4.4.      В случае принятия Заказчиком работ без проверки, Заказчик не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

 5.      СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.      Общая стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии со сметной документацией и составляет _____________________________________________________00 копеек, в т.ч. НДС ______________________________________________________________________00копеек.

5.2.      В общую стоимость работ включены: стоимость работ, материалов, рабочей силы, работы механизмов, транспортные и другие расходы Подрядчика.

5.3.      Общая стоимость работ по настоящему договору является твердой.

5.4.      В случае выявления необходимости в проведении дополнительных работ общая стоимость работ может быть изменена по дополнительному соглашению сторон.

5.5.      Заказчик выплачивает Подрядчику предварительную оплату в размере 40% от общей стоимости работ в течение трёх рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на основании счета. Заказчик в течение 10-ти рабочих дней с момента подписания  договора оплачивает отдельные этапы работ, при наличии выставленного Подрядчиком счета, на основании подписанных Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  Окончательная оплата выполненных работ производится в течение пяти дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при наличии выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

5.6.      Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Подрядчика.

 6.      ГАРАНТИИ

6.1.      Срок гарантии выполняемого комплекса работ устанавливается продолжительностью двенадцать месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.2.      Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение трёх месяцев с момента получения письменного уведомления Заказчика.

6.3.      Для составления акта, фиксирующего недостатки в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок не позднее 5 дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

 7.      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1.      За нарушение срока начала и окончания выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.

7.2.      За нарушение сроков оплаты, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости соответствующего вида работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.

7.3.      Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

 8.            ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8.1.      Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2.      Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору.

8.3.      Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, продолжает выполнять свои обязательства по настоящему Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения настоящего Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

 9.            ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1.      Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения сторонами обязательств.

9.2.      Изменение и расторжение настоящего договора возможно только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором.

9.3.      Сторона вправе в одностороннем порядке изменить настоящий договор в части своих адресных и банковских реквизитов, письменно уведомив об этом другую сторону не позднее десяти рабочих дней с момента изменения.

9.4.      Расторжение или прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора.

 10.        ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Стороны примут необходимые меры для предотвращения без письменного согласия на то каждой из Сторон доступа третьих лиц к документам и информации, отнесенным Сторонами к конфиденциальным, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.  Ни одна из Сторон не вправе передать полностью или частично свои права и обязательства по выполнению настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

10.3.  Все извещения, уведомления в адрес Заказчика, предусмотренные настоящим договором, должны совершаться в письменной форме и направляться заказным письмом с уведомлением либо курьером по адресу: ____________________________________________.

10.4.  Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.

10.5.  Лица, подписавшие настоящий договор, декларируют друг другу об отсутствии каких-либо ограничений их полномочий по подписанию настоящего договора в уставе и др.

10.6.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.7.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.8.  Настоящий договор составлен на 4 (четырёх) листах и подписан сторонами на каждой странице.

10.9.  К договору прилагаются:

Приложение № 1 — Локальный сметный расчет №1.

 11.  АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН